佛山市南海区岭南路跨铁工程（K0+362～K0+816.5标段）第三方检测服务重新招标公告

发布时间： 2025-04-17 06:14:33

佛山市南海区岭南路跨铁工程（K0+362～K0+816.5标段）第三方检测服务重新招标公告

招标编号：ZX-2025-13

1.招标条件                                      

佛山市南海区岭南路************有限公司工程管理所负责具体实施，目前该项目可行性研究已经佛山市南海区发改局批复（南发改资沥投审〔2024〕13号），项目******************************有限公司工程管理所。本项目第三方检测服务已具备招标条件，现对本项目进行公开重新招标。  

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设项目地点：佛山市南海区大沥镇。

2.2 工程概况：岭南路跨铁工程位于佛山市南海区大沥镇，南起奇槎大道，北接信安路，道路全长约1.3公里，道路标准路段道路红线宽度31.5m，非涉铁段桥梁宽度31.2m，涉铁桥梁红线宽度42.18m，双向六车道，道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h。全线设置跨铁路大桥1座，上跨既有南广、贵广高铁以及在建的广湛高铁线路，上跨南广、贵广高铁部分跨越方式采用T构转体，转体主墩下部结构采用矩形墩，钻孔群桩承台基础，上跨在建广湛高铁桥梁上部结构采用整体连续箱梁，下部结构采用柱式墩，钻孔桩基础。桥梁长度约756m，最大跨度约72m，其中涉铁段桥梁长度约216m。  

2.3 计划工期：本项目建设工期8个月（含设计工期），检测服务周期自合同生效日起至本项目竣工验收完成为止，因工期延长等因素导致服务周期延长，不再调整合同价格。  

2.4 招标范围：佛山市南海区岭南路跨铁工程（K0+362～K0+816.5标段）项目施工范围内的相关检测服务，出具检测报告，参加工程验收等工作，检测内容包含但不限于：地基与基础、主体结构、材料等按规范和验收要求必须检测的项目，具体检测内容以本项目清单、设计图纸及有关规范要求为准，检测清单见附件。  

2.5本次招标划分为1个标段。  

2.6其他说明：本项目（代建范围）总投资21043万元，本项目第三方检测服务招标不降造，限价162.47万元。

3.投标人资格要求

3.1投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人，具备有效的营业执照，或按照有关规定进行登记或备案的事业单位，或依法设立的合伙企业，并在资质、业绩、人员等方面具有相应的检测能力。

3.1.1 标段编号：/。

（1）资质要求：①投标人须具有建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》，资质类别为综合资质或专项资质 (专项资质应至少包括“建筑材料及构配件”、“主体结构及装饰装修”、“地基基础”、“钢结构”、“市政工程材料”、“桥梁及地下工程”、“道路工程”等检测机构专项资质)，以上资质证书适用于按照《住房和城乡建设部关于印发<建设工程质量检测机构资质标准>的通知》建质规 〔2023〕1号取得的资质证书；在过渡期内，尚未换发新资质证书的，需具备建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》，检测范围至少包括：地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、见证取样检测，且证书在有效期内；②投标人须具有省级或以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定CMA证书，资质认定计量认证证书附表项目覆盖本次检测招标范围。

（2）业绩要求：近5年完成过完成类似工程的第三方检测业绩至少1项。

（3）财务要求：投标人须提供2021年至2023年度经审计的财务报表，具有良好的财务状况。

（4）项目负责人要求：具有高级工程师及以上职称，具有建设行政主管部门颁发的检测资格证书，8年及以上检测工作经验，有主持或负责过类似工程检测工作经历。

（5）本次招标不接受联合体投标。

******法院列入失信被执行人，投标人未在国家企业信用信息公示系统（******/）中被列入严重违法失信企业名单，投标人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的******法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为记录（通过中国裁判文书网******/查询）。

其他信誉要求：投标人在2022年5月至2025年5月（近3年）没有骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁,投标人在202******************有限公司通报的停标处罚期内。

4.招标文件的获取

4.1 请投标人于2025年4月21日09时00分至2025年4月25日16时00分 （北京时间，下同），登录广州公共资源交易中心网站（建设工程新交易系统）（******/）下载电子招标文件。

下载电子招标文件需要说明的有关事宜具体为：通过广州公共资源交易中心网上进行单位相关信息录入登记，******，此为获取招标文件确认的重要依据。登记成功并经确认后，通过广州公共资源交易中心网站（建设工程新交易系统）（******/）下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网站（建设工程新交易系统）（******）服务指南栏目。

4.2 招标文件每个包件售价200元人民币，售后不退。投标人须在购买招标文件前将招标文件款电汇、网汇（不接受个人汇款）至下述指定账号，同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段（包件）号。投标人拟申请多个标段（包件）的，必须分别购买多个标段（包件）的招标文件。招标文件发票获取：投标人购买招标文件前须在中国铁物电子招投标平台（******）完成注册。注册审核通过后，招标代理将按照“系统管理”公司信息中供应商录入的开票信息开具标书款发票（供应商须及时更新公司信息），待开具成功后，投标人通过“投标管理”中“电票下载”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》。（标书款发票默认开增值税普通发票）

招标代理账号：

******银行北京西单支行

******有限公司

账号：******

4.3 本次招标文件获取仅采用网上形式，不采用现场发售、邮购等方式进行。

4.4 已参与购买过采购文件的本次免费更换，但仍需按4.1要求报名。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件提交的时间为2025年5月9日 09 时00分至2025年5月14日10时00分，截止时间（投标截止时间，下同）为2025年5月14日10时00分。

5.2 开标时间：2025年5月14日10时00分。

5.3 递交方式及地点：电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人核对并确认投标信息无误后，需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。

如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该电子投标文件将视为无效投标文件。

5.4 纸质投标保函原件和含电子投标文件的U盘等资料采用现场递交方式，递交时间为2025年5月14日09时00分至2025年 5月14日10时00分，截止时间为2025年5月14日10时00分，递交地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。

逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件等资料，招标人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、国铁采购平台、中国招标投标公共服务平台上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

7.联系方式

2025年4月 17日